管道施工合同范本
在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的管道施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
管道施工合同范本1甲方:_________
乙方:_________
为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务,甲方将_________施工任务交由乙方完成,为明确双方的责任和义务,经双方协商达成如下协议。
一、施工承包范围及金额
隧道电缆槽道盖板整治共计_________元;通信过渡工程及调试共计_________元;上述工程共计_________元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外,甲方不负责其他任何费用。其中税金_________元由甲方代扣。
二、工期
20xx年1月16日~20xx年7月30日
三、双方职责
1、甲方职责
(1)负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底,解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。
(2)负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。
(3)负责施工资料的整理、签证。
(4)负责对乙方每道工序完成后的检查签认。
(5)负责对乙方施工过程中出现的变更工 ……此处隐藏24165个字……均按延长米计取单价)。
7、付款方式为5000米一个支付节点,支付已完成工程的90%的款,余款10%待工程全部验收合格后付清。
8、通讯管道材料保证金为拾万元,工程进入施工时,每遇一个支付节点甲方返还保证金20%,工程按四个节付点返完。
9、施工过程中,如果没有经乙方同意,因甲方的原因而造成停工,甲方应承担乙方的一切经济损失,如果经甲乙双方同意停工时,停工不得超过3个工作日,超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。
10、甲方在支付点时,如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款,乙方有权停工。
11、双方责任和义务:甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时,不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地,必须保证所供材料,按节点支付承包费,不得借助业主拨款才给施工队付款,不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工,必须按要求工期完成任务,保证施工质量,防范安全事故,服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。
12、争议的解决:发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,可诉至当地人民法院。
13、违约责任:违约方承担一切违约经济损失和法律责任,同时加罚工程造价2%的违约金。
14、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效,工程相关事项履行完毕本协议自然终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日