附属工程施工合同
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,能够利用到合同的场合越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的附属工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
附属工程施工合同1甲方:_________________(发包方)
乙方:_________________(承包方)
经学校研究决定,为了改善学校办学条件,确保合格学校建设顺利验收,根据现行建筑法律法规,结合学校校实际,经甲乙双方协商,达成如下协议:_________________工程内容:_________________八百亩完小新建下水道50米及实验室出水沟25米(挖沟、沟内硬化、盖板)、修补花池、清理垃圾等工程。二、工程地点:_________________八百亩完小校园内。三、施工要求(一)、挖沟:_________________沟宽:_________________60厘米、深50厘米,沟内硬化(三面),每面(两边与底沟)用50#水泥砂浆粉刷10厘米厚,盖板规格:_________________40_____50厘米,建成后清除干净。单价:_________________120元/米。(6000.00)(二)实验室出水沟:_________________同(一),另加600元水泥板开凿。(3600.00)(三)学校花池修补:___ ……此处隐藏2705个字……>1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十二条 几项具体规定
12.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
12.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________
签订地点:_________ _________年____月____日
签订地点:_________
_________年____月____日